Algemene Voorwaarden Alex Construction BV

Onderneming : Alex Construction BV 

Website : https://alexconstructions.be/

Mail : info@alexconstructions.be

BTW nummer : BE0779.280.974

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Alex Construction BV (hierna “Alex Construction”) en de klant. Afwijkende voorwaarden of bedingen zijn alleen geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Alex Construction en de klant.

Offertes

Alle offertes van Alex Construction zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. Alex Construction is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in haar offertes.

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een opdrachtbevestiging van Alex Construction ontvangt en deze schriftelijk of per e-mail bevestigt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Levering

Alex Construction zal zich inspannen om de afgesproken levertijd(en) zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de vertraging zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat. Alex Construction is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de levering.

Prijzen en betaling

De prijzen van Alex Construction zijn exclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Alex Construction gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde materialen blijven onze eigendom tot en met volledige betaling.

Betaling

Onze facturen zijn behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 300 €. Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om alle leveringen en werken te schorsen op risico van de opdrachtgever. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die ons het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal.

Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen met het hoogste rentesaldo. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Alex Constructions behoud het recht bij elk project op maat gemaakte voorschot- en tussentijdse facturen op te stellen.

Garantie en aansprakelijkheid

Alex Construction staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en diensten. Indien de klant binnen 14 dagen na levering schriftelijk melding maakt van gebreken, zal Alex Construction deze gebreken zo spoedig mogelijk verhelpen. Alex Construction is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, winstderving en omzetderving.

Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

De aansprakelijkheid m.b.t. materialen die wij zelf niet fabriceren is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Overmacht

In geval van overmacht is Alex Construction niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens de klant. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand, diefstal, computerstoringen, stroomuitval, natuurrampen.

Veiligheid en milieu

Bij de uitvoering van bouw- en renovatiewerkzaamheden neemt Alex Construction de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu in acht. De klant dient zorg te dragen voor een veilige werkplek en eventuele beperkingen ten aanzien van veiligheid en milieu voorafgaand aan de werkzaamheden te melden aan Alex Construction.

Materialen

Alex Construction zal zich inspannen om materialen van goede kwaliteit te leveren en te gebruiken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de klant zelf materialen levert, staat de klant in voor de kwaliteit en geschiktheid van deze materialen. Alex Construction is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van ondeugdelijke materialen.

Wijzigingen en meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat wijzigingen of meerwerk noodzakelijk zijn, zal Alex Construction hierover in overleg treden met de klant. De klant zal tijdig worden geïnformeerd over de kosten van deze wijzigingen of meerwerk.

Beëindiging

Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, is de klant gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden aan Alex Construction.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen Alex Construction en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Alex Construction is gevestigd.

Privacy en gegevensbescherming

Alex Construction zal persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De klant heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Garantie volgens Belgische wetgeving

In overeenstemming met de Belgische wetgeving is Alex Construction aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen in de door haar uitgevoerde bouw- en renovatiewerkzaamheden. Deze aansprakelijkheid geldt gedurende 10 jaar na de oplevering van het werk, tenzij anders overeengekomen.

Indien de klant binnen een termijn van 2 jaar na de oplevering gebreken constateert, dient hij deze binnen een redelijke termijn schriftelijk te melden aan Alex Construction. Alex Construction zal zich vervolgens inspannen om deze gebreken te herstellen. Indien Alex Construction in gebreke blijft om deze gebreken te herstellen, heeft de klant het recht om de gebreken op kosten van Alex Construction te laten herstellen door een derde partij.

De garantie geldt niet in geval van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, wijzigingen die de klant of een derde partij heeft aangebracht of indien de klant de gebreken niet tijdig heeft gemeld.

De aansprakelijkheid van Alex Construction is beperkt tot het bedrag van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Alex Construction is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, winstderving en omzetderving.

De klant vrijwaart Alex Construction voor aanspraken van derden die verband houden met de door Alex Construction uitgevoerde werkzaamheden.